建设工程分包合同纠纷(建设工程分包合同纠纷判决书)

1.本案二十冶公司提供结算单。外高桥公司主张防火门项目不在2017年7月10日的报价中，不应在造价中予以扣除。本工程发包人同意承包人分包工程：无。

2.2016年2月1日，外高桥公司向京都影视公司发函，确认收到京都影视公司寄送的解除合同通知书，并陈述工期延误原因不在于外高桥公司，京都影视公司尚欠工程进度款及增量款未付，要求京都影视公司在接函后五个工作日内确认京都工程欠付的进度款和增量款，并结清当地的人、机、材供应商欠款，并继续就合同履行问题进行协商。工程承包方式：包人工、包工期、包质量、包安全、包环境管理、包文明施工、包治安防火交通管理、包廉洁、包保修。法定代表人：廖渠勤。

3.甲方如不同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求，外高桥公司有关工期应予顺延及施工合同严重压缩合理工期的主张没有事实依据，其以上述理由主张其不构成工期违约，若乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权要求乙方增加设备，乙方必须按要求增加。

4.《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同》、《建设工程劳务分包合同》中的施工地点、施工内容、范围等可以相互印证，形成了完整的证据链。京都影视公司提出2015年6月1日的821640元是开发票所需替外高桥公司支付的税金，2015年9月23日的120万元支付的是二期的农民工工资，其余款项是支付的二期工程的外装修及外脚手架拆除、水电安装等费用。上述两项目属于外高桥公司的施工范围，故应在合同造价中予以扣除。

1.如乙方自行增加或改变设计，所增加的费用由乙方自负。2016年6月15日，京都影视公司发函要求外高桥公司配合竣工验收。

2.关于支付工程款的数额。外高桥公司以行为表明并口头告知京都影视公司无法继续履行合同，京都影视公司提出解除合同并以书面形式通知了外高桥公司，双方之间签订的建设工程施工合同自解除通知送达外高桥公司时解除。对双方有争议的事实，本院确认如下：中兴建设公司承包了博乐市综合服务设施工程。

3.乙方必须安排专业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

4.大竹林建筑公司答辩理由，上诉人与我司之间的分包合同合法有效，我司按合同约定履行了义务，上诉人未履行自己付款的义务，请求驳回上诉人的上诉请求。工程地点为北京市顺义区马坡镇顺兴街南、顺安街西北京香悦四季项目内，工程价款暂定800万元，实际价款以工程结算为准。

5.证明工人的钱已全部结算完毕，乙方超过计划使用材料设备2%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的2%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如我本人已起诉圣逸欣隆公司、二十冶公司的，我在十天内无条件撤诉，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

1.2015年9月10日，外高桥公司出具《关于公司暂停经营的通知》，表明因杨高恶意拖欠工程款及工人工资，外高桥公司账户被查封，清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，按甲方核定的造价进行扣款；由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。美丽景开发公司支付给大竹林建筑公司5万元前期费用，大竹林建筑公司即进场施工。

2.稼禾建设公司对涉案工程情况不知情。外高桥公司主张京都影视公司未按约支付进度款、工程存在基坑围护等增加工程量、海宁观潮节及高温台风天气、施工许可证迟延办理等因素都导致其工期延误，由此给甲方带来的经济损失由乙方承担，此费用从乙方计价款中扣除。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。

3.驳回大竹林建筑公司的全部诉讼请求。统一社会信用代码：９１２１０２８３ＭＡＸＸＸＸＸＸＸＸ。

4.外高桥公司的该项上诉意见不能成立，中兴建设公司对该证据的质证意见是：证据的真实性无法核实。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。

5.上诉人对胡宗才的行为不应承担任何责任。承包范围：图纸范围内的建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、采暖工程、弱电工程、消防工程及电梯工程等，其中弱电、消防及电梯只做预埋管。中兴建设公司作为支付主体并无不当。

6.弱电工程、消防工程及电梯工程等，其中弱电、消防及电梯只做预埋管。